Avis d'appel public à la concurrence
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
POUR LA CREATION D'UNE CRECHE FAMILIALE À LAVONCOURT
1. Identification du pouvoir adjudicateur
Communauté de communes des 4 Rivières 70180
2. Objet du marché
Création d'une crèche familiale à Lavoncourt 70120
3. Mode de passation
Selon la procédure adaptée du Code de la Commande Publique version consolidée du 1er avril 2019
4. Nature des lots pour le marché cité ci-dessus :
- LOT N° 01 – DÉSAMIANTAGE
- LOT N° 02 – VRD / DÉMOLITION/ GROS OEUVRE
- LOT N° 03 – AIRE DE JEUX
- LOT N° 04 – MENUISERIES EXTÉRIEURES
- LOT N° 05 – MENUISERIES INTÉRIEURES / AGENCEMENT
- LOT N° 06 – RAVALEMENT DE FAÇADES
- LOT N° 07 – PLÂTRERIE / PEINTURE
- LOT N° 08 – CARRELAGE / REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE
- LOT N° 09 – PLOMBERIE / SANITAIRE
- LOT N° 10 – ÉLECTRICITÉ
- LOT N° 11 – CHAUFFAGE
- LOT N° 12 – VENTILATION
5. Date de début de travaux
Juin 2026
6. Délai d'exécution
8 mois
7. Délai de validité des offres
180 jours à compter de la date limite dès réception des offres
8. Choix de la langue utilisée
Français
9. Unité monétaire
Euro
10. Présentation des offres
Seuls les dossiers dématérialisés sont demandés
La signature électronique n'est pas obligatoire
11. Jugement des offres
L'analyse des offres sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- Prix des prestations : 50 %
- Valeur technique : 50 %
12. Retrait des dossiers
Aucun document papier ne sera transmis par le pouvoir adjudicateur. Le dossier de consultation est à télécharger sur la plateforme de dématérialisation www.e-marchespublics.com
13. Date limite de réception des offres
La proposition dématérialisée sera remise obligatoirement sur la plateforme www.e-marchespublics.com pour le VENDREDI 27 FEVRIER 2026 à 14 heures
14. Renseignements
Maîtrise d'œuvre
SAS SOTEB ARCHITECTURE
M. Bruno MATEOS
Architecte n°080381- Economiste
1, Rue des Giranaux - 70100 ARC-LES-GRAY
Tél. 03 84 65 13 20
e-mail : contact@soteb.archi
Maître de l'ouvrage
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES QUATRE RIVIÈRES
8, Rue Jean Mourey 70180 DAMPIERRE-SUR-SALON
Tél. 03.84.67.13.74 / Fax. 03.84.67.29.07
e-mail : direction@cc4r.eu
Heures d'ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Date d'envoi à la publication :
Mardi 3 février 2026
